|
[承攬合同]—承攬合同（含運輸） |
| 訂立合同雙方： 承攬方：＿＿＿＿，以下簡稱甲方； 定作主：＿＿＿＿，以下簡稱乙方。 甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。 第一條 甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費等。 ┌─────┬───┬───┬─────┬────┬───┬─────┐ 第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔等。 ┌─────┬────┬──────┬──────┬────┬────┐ （加工定作物樣品需要封存的，由雙方代表當面封簽，并妥當保存，作為檢驗的根據） 第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔等。 ┌──────┬─────┬──────┬──────┬───────┐ 第四條 乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料。 ┌────┬──┬──┬────┬────┬──┬──┬──┬────┐ 第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸等。 ┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐ 第六條 加工費結算辦法與時間＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 第七條 乙方應于＿＿＿＿年＿＿月＿＿日前向甲方交付定金＿＿＿＿元；乙方應于＿＿＿＿年＿＿月＿＿日前向甲方交付預付款＿＿＿＿元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。 第八條 甲方的違約責任 １．甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。 ２．甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。 ３．因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。 ４．甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的＿＿＿＿‰償付違約金。 ５．甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值＿＿＿％的違約金。 ６．由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。 第九條 乙方的違約責任 １．乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。 ２．乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值＿＿＿％的違約金。 ３．乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。 ４．乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。 ５．乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。 ６．乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。 第十條 不可抗力 在合同規定的履行期內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期以外發生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。 第十一條 本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時，可以向人民法院起訴。 本合同于＿＿＿＿年＿＿月＿＿日生效，合同履行完畢即失效。 本合同一式＿＿＿份，甲乙雙方各執一份，公證處、物價局、建設銀行各存一份。 |
Copyright © 1999-2024 法律圖書館
.
.
